Nº 89/2024

Contratos / Atas de Registro de Preço

Atualizado em: 11/07/2025 às 01h40

Nº 89/2024

PRESTES A VENCER

Contratada(s): FSG CONSTRUTORA LTDA

Baixar Contrato

Vigência

Fim da vigência em 9 dias

Objeto

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA-GALERIA PLUVIAL EM ADUELAS E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, NO BAIRRO JARDIM PAULISTA, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

Situação

Vigente

Edital

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

Acessar

Vigência

De 24/04/2024 à 21/07/2025

Data da Assinatura

22/04/2024

Origem

LI - Licitação

Categoria do Processo

Obras

Tipo

CO - Contrato de Obra

Número de Parcelas

Valor das Parcelas

R$ 2.439.502,39

Receita ou Despesa

Despesa

Valores

Contrato

R$ 2.439.502,39

Aditivo Nº 036

R$ 3.144,68 (adição +)

R$ 93.750,09 (supressão -)

Aditivo Nº 089

R$ 70.705,79 (adição +)

Valor Total

R$ 2.419.602,77

Aditivos

Total: 7

TERMO ADITIVO Nº 036/2025 - Nº 036 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 07/07/2025

Publicado em: 07/07/2025

Vigência: 21/07/2025

Valor de adição: R$ 3.144,68

Valor de supressão: R$ 93.750,09

Observações: Fica acrescido o valor do Contrato nº 089/2024 em R$ 3.144,68 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao aditamento quantitativo, em virtude do acréscimo no volume de brita utilizada no dreno, necessário à execução e conclusão deste serviço (item 4.2 da planilha orçamentária), e suprimido o valor de R$ 93.750,09 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme o Relatório Técnico emitido pelo Setor de Engenharia sob o Protocolo nº 2127/2025, de 24 de junho de 2025, e planilha orçamentária, anexas ao processo.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 030/2025 - Nº 030 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 18/06/2025

Publicado em: 18/06/2025

Vigência: 21/07/2025

Observações: Fica prorrogado o prazo de vigência referente ao Contrato nº 089/2024 até o dia 21 de julho de 2025.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 018/2025 - Nº 018 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 13/03/2025

Publicado em: 13/03/2025

Vigência: 22/05/2025

Observações: Ficam prorrogados os prazos de execução e de vigência referente ao Contrato nº 089/2024, respectivamente, até o dia 20 de maio de 2025, e o dia 22 de maio de 2025.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 002/2025 - Nº 002 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 14/01/2025

Publicado em: 14/01/2025

Vigência: 23/03/2025

Observações: Ficam prorrogados os prazos de execução e de vigência referente ao Contrato nº 089/2024, respectivamente, até o dia 21 de março de 2025, e o dia 23 de março de 2025.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 101/2024 - Nº 101 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2024

Assinado em: 22/11/2024

Publicado em: 22/11/2024

Vigência: 23/01/2025

Observações: Ficam prorrogados os prazos de execução e de vigência referente ao Contrato nº 089/2024, respectivamente, até o dia 21 de janeiro de 2025, e o dia 23 de janeiro de 2025.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 089/2024 - Nº 089 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2024

Assinado em: 04/11/2024

Publicado em: 04/11/2024

Vigência: 24/11/2024

Valor de adição: R$ 70.705,79

Observações: Fica acrescido o valor do Contrato nº 089/2024 em R$ 70.705,79 (setenta mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondendo tal valor ao transporte de volume de solo previsto (9.728,37 m3), pela empresa contratada, para ser utilizado no aterramento da vala do canal, conforme informação do Setor de Engenharia sob o Protocolo nº 2724/2024, de 15 de outubro de 2024, e planilha orçamentária anexas ao processo.

Baixar

TERMO ADITIVO Nº 056/2024 - Nº 056 Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários, para execução de obras de drenagem urbana-galeria pluvial em aduelas e estrutura de concreto armado, no bairro Jardim Paulista, Município de Junqueirópolis, nos moldes da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, quadro de composição do BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2024

Assinado em: 19/09/2024

Publicado em: 19/09/2024

Vigência: 24/11/2024

Observações: Fica prorrogado o prazo de execução referente ao Contrato nº 089/2024, até o dia 22 de novembro de 2024.